Договор поставки
ДОГОВОР №_________
на поставку оптовой партии товаров
2.2 Оплата продукции (товара) производится по ценам согласованным сторонами к моменту отгрузки и указанным в счетах на оплату. Оплата счета Покупателем означает согласие с условиями настоящего договора поставки и подтверждает намерения Покупателя о реализации приобретенной продукции с целью получения доходов от её продажи.
2.3 Поставщик обязан передать Покупателю Товар надлежащего качества и в согласованных Сторонами количестве и ассортименте.
2.4 Качество Товара должно соответствовать требованиям, указанным в сертификатах соответствия или других документах, определяющих качество Товара. Проверка качества Товара производится Покупателем при заказе и получении Товара от Поставщика.
3.1.1 Обеспечить резервирование Товара после поступления от Покупателя заказа на Товар в течение срока, указанного в п. 5.1 настоящего Договора.
3.1.2 Обеспечить, по согласованию сторон, доставку Товара до местонахождения транспортной организации для отправки Товара по адресу, указанному Покупателем , на имя указанного Покупателем получателя.
3.2 Покупатель обязан:
3.2.1 Оплатить Товар в срок, установленный в п. 4.1 настоящего Договора.
3.2.2 Дать распоряжение получателю Товара на осуществление проверки при приемке Товара по количеству, качеству и ассортименту, составить и подписать соответствующие документы (накладную и т.д.).
3.3 Поставщик вправе:
3.3.1 Требовать от Покупателя документ, подтверждающий произведенную Покупателем оплату Товара (платежное поручение и т.д.).
3.3.2 В случае нарушения срока, предусмотренного п. 5.1 настоящего Договора, отказаться от поставки Товара либо пересмотреть стоимость поставляемой партии Товара.
3.3.3 Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае нарушения срока оплаты Товара.
3.4 Покупатель вправе:
3.4.1 После произведенной им оплаты требовать от Поставщика доставки Товара до местонахождения указанной транспортной организации и отправки его указанному получателю.
3.4.2 Полностью или частично отказаться от оплаты по Договору в случае отсутствия количества и ассортимента заказанного и готового к отгрузке Товара.
3.4.3 Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае несоблюдения Поставщиком условий, предусмотренных п. 3.1.
4.2 В подтверждение оплаты Покупатель обязуется предоставить Поставщику платежное поручение с обязательным указанием цели платежа (оплата по накладной, счету N __ от "___"_______ ____ г. и т.д.) и с исполнением банка, которое должно быть передано по факсу или по эл.почте.
5.2 Товар Покупатель получает путем самовывоза или по согласованию сторон Поставщик организует доставку до местонахождения транспортной организации, указанной Покупателем. Расходы по доставке Товара до местонахождения Транспортной Компании относятся на Покупателя. Доставка Товара транспортной организацией по адресу указанному Покупателем, также осуществляется за счет Покупателя.
5.3 Поставка продукции (товара) производится после получения 100% оплаты по счету за заказанный товар в течении 3 (Трех) рабочих дней. При организации поставки через транспортные компании, время необходимое на доставку указанной Покупателем транспортной компанией не учитывается.
5.4 Приемка Товара по количеству, ассортименту и качеству осуществляется во время передачи Товара получателю, указанному Покупателем, в соответствии с отгрузочными документами вместе с документами подтверждающими качество продукции. В случае несоответствия количества или ассортимента Товара настоящему Договору в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте Товара.
5.5 Обязательства Поставщика по отпуску и отгрузке Товара считаются выполненными с момента передачи груза в транспортную организацию, указанную Покупателем или с момента подписания Покупателем товарной накладной при самовывозе.
5.6 Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии бережного с ним обращения.
5.7 При получении Товара в филиалах Транспортных Компаний получатель в первую очередь обязуется проверить соответствие получаемого количества мест и веса в кг, от заявленного в экспедиторской расписке от Транспортной организации при сдаче груза в Москве, а так же целостность упаковки ( порезы, разрывы, пломбы и т.д.). При несоответствии - сразу на месте приема обратиться к сотрудникам компании и составить акт о приемке.
5.8 Право собственности на купленный Товар переходит к Покупателю с момента передачи Товара представителю транспортной организации, указанной Покупателем. Риск случайной гибели несет собственник в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.
6.1 За нарушение сроков поставки Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0.1% от стоимости не поставленного Товара.
6.2 За необоснованный отказ от платежей по договору Покупатель уплачивает штраф в размере 0,1%. за каждый день просрочки.
6.3 Покупатель вправе отказаться от получения некачественного Товара или Товара не соответствующего заказанному по образцам. Претензии по качеству отгруженного Поставщиком и полученного Покупателем Товара рассматриваются на складе Поставщика.
6.4 В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик осуществляет замену бракованного товара на аналогичный в течении 10 (Десяти) календарных дней с даты предъявления претензии Покупателем.
6.5 Если Покупатель не отказался от Товара, ассортимент и количество которого не соответствуют данному Договору, он обязан согласовать с Поставщиком в течение 7 (семи) дней цену принятого Товара.
6.6 Взаимоотношения сторон по поставке Товара в части, не урегулированной настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ.
6.7 Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров. При недостижении согласия споры решаются в Арбитражном суде.
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. По согласованию Сторон Договор может быть автоматически пролонгирован при последующем заказе Товара Покупателем.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или уполномоченными представителями Сторон.
Адреса, реквизиты и подписи сторон.
Поставщик:
|
Покупатель: ____________________________________ ИНН _____________, КПП ____________, ОГРН ______________________________ Паспорт _______ №___________________ выдан________________________________ Адрес _______________________________ _____________________________________ р/с __________________________________ в ____________________________________ кор./счет _____________________________ БИК ___________________________ ОКПО ____________, ОКВЭД ________ Тел./факс _____________________ _____________ ___________________ /________________/ |